Nový stavebný zákon
10. 2. 2025
Schválený bol nový stavebný zákon s cieľom akcelerovania prípravných a povoľovacích procesov, čo sa považuje za kľúčový faktor umožňujúci podporiť výstavbu v rámci Slovenskej republiky. Zákon nadobudne účinnosť 1. apríla 2025.
Skúsenosti a poznatky získané z praxe pri aplikácii zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v priebehu obdobia od roku 1992 až do roku 2024, ako aj riziká legislatívnej úpravy zákona č. 201/2022 o výstavbe v znení neskorších predpisov v spojení s nedostatočnou prípravou pre jeho aplikáciu, vytvorili potrebu prijatia novej právnej úpravy na úseku stavebného práva.
Zákon o výstavbe prijatý v roku 2022 sa nachádzal v stave inštitucionálnej nepripravenosti a k dátumu účinnosti 1. apríla 2025 bol nevykonateľný. Nadobudnutie účinnosti predmetného zákona by viedlo k značným ťažkostiam pri príprave a povoľovaní stavieb. Aplikácia tejto legislatívy bola nereálna, a to nielen z hľadiska technickej a organizačnej, ale aj z pohľadu nadväzujúcej legislatívy.
Účelom nového stavebného zákona a sústavy jeho vykonávacích predpisov je vytvoriť právny rámec na zjednodušenie a urýchlenie výstavby, zníženie administratívnej záťaže povoľovacích konaní s dôrazom na zabezpečenie transparentnosti v tejto oblasti. Stavebný zákona ako aj jeho vykonávacie právne predpisy ovplyvnia viaceré ekonomické i spoločenské procesy vytvárajúce predpoklady na úspešný ďalší rozvoj Slovenskej republiky.
Nové stavebné predpisy nahradia v súčasnosti platný a účinný stavebný zákon, ako aj platný zákon o výstavbe s odloženou účinnosťou od 1. apríla 2025.
Novým stavebným zákonom sa odstránia nedostatky, ktoré má súčasná legislatíva na úseku stavebného práva, pričom
- je koncepčne usporiadaný podľa súčasných požiadaviek na vnútorné usporiadanie zákonov; v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
- v oblasti odbornej terminológie sa preberá historicky osvedčená a všeobecne zaužívanú terminológia, zároveň sa preberá nová terminológia z odborných medzinárodných dokumentov, z právne záväzných aktov Európskej únie a z Medzinárodnej štatistickej klasifikácie stavieb;
- posilňuje postavenie vlastníkov pozemkov a stavieb a ich práva k stavbe, pretože zhotoviť stavbu na pozemku je súčasťou ústavou chráneného práva užívať majetok vo svojom vlastníctve;
- obnovuje pôvodný účel orgánov štátnej stavebnej správy ako čisto odborných stavebnotechnických štátnych orgánov zbavených povinnosti sledovať netechnické činnosti (napríklad, účelnosť, užívacie vzťahy, susedské spory, riešenie hnuteľných vecí, a podobne);
- výrazne zjednodušuje proces prípravy výstavby tým, že opúšťa terajšie dvojzložkové rozhodovanie (územné rozhodovanie a stavebné povoľovanie) a zavádza len jedno konanie – konanie o stavebnom zámere, ktorým stavebný úrad vyjadruje súhlas s navrhovanou stavebnou činnosťou;
- ponecháva agendu stavebného úradu ako preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného práva na obci, pričom obce môžu zriaďovať stavebné obvody obdobne ako sú súčasné spoločné obecné úrady;
- sleduje sprísnenie odbornej prípravy zamestnancov pracujúcich v štátnej správe na úseku stavebného práva;
- upravuje ochranu umeleckých diel v stavbách a na verejných priestranstvách pred poškodením alebo zničením stavebnou činnosťou; ide o požiadavky vyplývajúce z medzinárodných právnych dokumentov (z Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy, z Dohovoru o ochrane archeologického dedičstva a z Dohovoru o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť);
- precizuje správne konanie a procesné práva a povinnosti účastníkov a dotknutých osôb a obsah výstupných rozhodnutí;
- ustanovuje dodatočný postup vo vzťahu k nepovoleným stavbám zhotoveným do účinnosti stavebného zákona, aby sa do určitého času buď takéto stavby dodatočne osvedčili, alebo odstránili; sleduje sa tým, aby tieto stavby nefigurovali ako trvalo nepovolené, neskolaudované, ale roky bezproblémovo užívané;
- precizuje priestupky a iné správne delikty a rozširuje okruh sankcionovaných osôb aj na ďalšie osoby vo výstavbe (na zhotoviteľov stavieb, na osoby vykonávajúce stavebný dozor), pretože pri prevažujúcom dodávateľskom spôsobe výstavby stavebník je len objednávateľom služby (výstavby) a osobne neriadi výstavbu; podľa občianskeho práva za porušenia zákona a za škody spôsobené poskytnutím služby má zodpovedať ten, kto ich spôsobil (zhotoviteľ), a nie objednávateľ služby (stavebník);
- zvýrazňuje dôležitosť účasti oprávnených osôb vo výstavbe, najmä precizuje oprávnenia a zodpovednosť projektanta, stavbyvedúceho, zhotoviteľa stavby, osoby vykonávajúcej stavebný dozor, geodeta a statika v príprave výstavby a pri zhotovovaní stavby.
K
Google chystá vlastný operačný systém
8. 7. 2009
Má byť rýchly, prehľadný a otvorený. Firma ho verejnosti predstaví ešte v tomto roku. Na notebookoch s procesormi x86 a ARM by sme sa s ním mali začať stretávať od polovice budúceho roka.
Google tak ukazuje gesto, že v segmente
prenosných počítačov s Androidom experimentovať netreba. Systém, ktorý bol
navrhnutý pre smartfóny nie je stavaný tak, abyrovnako dobre poslúžil aj na
počítačoch. To má zmeniť projekt Chrome OS, ku ktorému Google svojich partnerov
povoláva.
Architektúra operačného systému je jasná –
linuxové jadro, špecifické používateľské rozhranie a silné previazanie na
internetové služby – vlastné aj cudzie. Všetko s maximálnou jednoduchosťou,
prehľadnosťou a dôrazom na svižný beh a na bezpečnosť. Tak, ako to poznáme z
webových služieb Google a prehliadača Chrome.
Úzka spolupráca s výrobcami hardvéru naznačuje,
že ambíciou Google je presadiť sa so svojim systémom na trhu.
Microsoft objavil v používaní Internet Explorera vážnu chybu
7. 7. 2009
Pri navštívení nesprávnej stránky získa útočník kontrolu nad vaším počítačom bez toho, aby ste si niečo všimli. Microsoft popisuje podobnými slovami novoobjavenú chybu, ktorá sa týka používania Internet Explorera na systémoch Windows XP a Server 2003.
Problém netreba podceňovať. Záplata na chybu
zatiaľ neexistuje a útočníci tento problém využívajú aktívne už týždeň.
Microsoft preto na svojej webovej stránke
nástroj, ktorý zmenou nastavení prehliadača prieniky znemožní. Stačí
kliknúť na ikonu FixIt.
Chyba sa vyskytuje v obsluhe ActiveX Video
Control prvkov. Microsof pracuje na záplate na odstránenie tohto nedostatku.
Zelená Špecializovanému súdu
6. 7. 2009
Zákon o vzniku nového Špecializovaného trestného súdu podpísal prezident. Od doterajšieho Špeciálneho súdu preberie prípady korupcie a organizovaného zločinu. Informovala o tom dnes kancelária prezidenta. Špeciálny súd v máji označil Ústavny súd za protiústavný.
Hneď ako vyjde rozhodnutie o protiústavnosti Špeciálneho súdu v Zbierke
zákonov, mal by vzniknúť nový súd.
Právomoci súdu sa však rozšíria aj na prípady úkladnej vraždy, machinácie
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe či zneužívanie právomoci verejného
činiteľa.Súd bude mať sídlo naďalej v Pezinku, riešiť však bude prípady z
celého Slovenska.
Do škôl pribudne predmet Mladý záchranár
6. 7. 2009
Žiakom na prvom stupni základných škôl (ZŠ) od septembra pribudne nový voliteľný predmet Mladý záchranár. Pomôcť má nielen v prevencii pred úrazmi, ale školáci sa vďaka nemu dozvedia viac aj o prvej pomoci, dopravnej výchove či riziku otráv.
Očakáva sa, že aj vďaka tomuto predmetu sa zníži počet úrazov detí a žiakov.
Predmet by učitelia mali hodnotiť slovne.
Časom by z toho mohol vzniknúť aj povinný predmet, ktorý by mal byť ďalej
rozšírený aj na druhý stupeň ZŠ či
stredné školy. Podľa národného koordinátora prevencie detskej úrazovosti a
iniciátora projektu by sa deti mali v škole naučiť aj to, čo ochráni ich zdravie a život. Rizík je
stále viac. Hustota dopravy stúpla, narastajú rýchlosti, ale aj na deti číhajú
aj ďalšie nástrahy ako drogy, filmy či počítačové hry.
Rámcový obsah predmetu sa v pracovnej verzii zameriava na štyri základné
okruhy: Prevencia pred úrazmi, Prvá pomoc, Dopravná výchova, Riziko otráv.
Obsah učiva je daný len heslovite, pedagógovia budú môcť čerpať z internetovej
stránky www.mladyzachranar.sk. Na Slovensku následkom úrazu zomrie úrazu okolo
200 detí a mladistvých a 2000 deťom z toho istého dôvodu ostanú trvalé
následky. V krajinách, ktoré sa sa prevencie venujú systematicky, je výskyt úrazov a trvalých následkov nižší až o
300 percent.
Projekt je spoločnou aktivitou ministerstvy
školstva, ministerstva
zdravotníctva, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj
ďalších organizácií, medzi ktorými je napríklad aj Prezídium policajného zboru,
Hasičský a záchranný zbor, Výskumný
ústav detskej psychológie a patopsychológie a FALC záchranná. Do projektu sa
zapojilo aj Národné toxikologické
informačné centrum, leteckí záchranári z Popradu, Horská záchranná služba a
Výskumný ústav dopravný v Žiline. Partnerom projektu je Svetová zdravotnícka
organizácia (WHO).